1.1 Документация по запросу предложений для нужд ТИ (ф) СВФУ на право заключения договора: производство печатных и полиграфических материалов

ТИ(ф)СВФУ	1.1  Документация по запросу предложений для нужд ТИ (ф) СВФУ на право заключения договора: производство печатных и полиграфических материалов Министерство образования и науки Российской Федерации
Технический институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени »
Система менеджмента качества
СМК	Документация по запросу предложений для нужд ТИ (ф) СВФУ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

____________

«28» февраля 2012 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НУЖД ТИ (ф) СВФУ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

___________________________________________________________________________

Номер запроса предложений:

№ 1 от 01.01.01 года

СМК – 2010

Согласовано

Начальник ПФО:

_________________

г. Нерюнгри -2012

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1.

г. Нерюнгри «28 февраля 2012г.

1. ТИ (ф) СВФУ - организатор закупок (далее – Организатор (заказчик)), Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), объявляет о проведении запроса предложений № 1 от «28» февраля 2012г. и приглашает подавать свои предложения для заключения договора на ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИ(Ф)СВФУ по адресу: Согласно технического задания.

2. Ответственные лица Организатора за организацию проведения запроса предложений –

, тел./, 4-21-38 доп.1-07, факс4-49-83сот E-mail: *****@

3. Запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, победителем которой признается Участник, получивший Документацию по запросу предложений в установленном в настоящем Уведомлении порядке, соответствующий требованиям Организатора закупок (заказчика) и представивший Предложение, признанное комиссией наиболее приемлемым. Проведение запроса предложений не является способом заключения договора на торгах, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Организатор закупок (заказчик) не принимает обязательств заключить договор с Победителем запроса предложений.

4. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИ(Ф)СВФУ начальная (максимальная) цена договора –  1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек.

5. Место проведения Запроса предложений: Республика Саха (Якутия), 6, .

6. Предмет запроса предложений: ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИ(Ф)СВФУ.

7. Предложения Участников должны быть доставлены не позднее 11 час. 00 мин. по местному времени «7» марта 2012г. Республика Саха (Якутия), 6, . Получить документацию по запросу предложений можно на официальном сайте ТИ (ф) СВФУ (адрес сайта: http://www. *****/), или по адресу Республика Саха (Якутия), 6, .

8. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет проведено «7» марта 2012г. в 11час. 00 мин. Республика Саха (Якутия), 6, .

9. Организатор оставляет за собой право в любой момент, отказаться от проведения запроса предложений на любой стадии его проведения до подведения итогов, без каких-либо для себя последствий. Организатор, вправе отклонить любое Предложение в случае наличия хотя бы одного из ниже перечисленных оснований, если Предложение:

- не отвечает требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений (цен);

- подано Участником, который не отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (цен);

- содержит предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений (цен);

- содержит очевидные грубые арифметические или грамматические ошибки.

- не предоставлено в письменной форме по адресу указанному в п.4 настоящего уведомления, в установленный срок.

10. Итоги запроса предложений планируется подвести в течение 3 дней с момента вскрытия конвертов с Предложениями. Договор с Победителем планируется заключить в срок не более 10 дней с момента выбора Победителя.

11. Подробные сведения о порядке проведения запроса предложений, в том числе об оформлении участия в нем, предъявляемые к Участникам и продукции требования, сроки оказания услуг, условия Договора и др. - определяются Документацией по запросу предложений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1. ТИ (ф) СВФУ - организатор закупок (далее — Организатор (заказчик)), юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 6, уведомлением о проведении запроса предложений, опубликованным на интернет-сайте Организатора (адрес сайта: http://www. *****/ приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре запроса предложений (далее-запрос предложений) на право заключения договора на выполнение работ для нужд ТИ (ф) СВФУ

1.1.2. Для справок обращаться:

- по техническим вопросам – – зам. директора по АХР, - начальник ЭТО. тел.(411;

- по организационным вопросам – , , ; e-mail: *****@

1.1.3. Предмет запроса предложений: право заключения договора на ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИ(Ф)СВФУ согласно Технического задания (раздел 5 настоящей документации).

Участник должен принять во внимание, что ссылки в Закупочной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своём Предложении иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании.

1.1.4. Начало выполнения работ с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: 21 рабочих дней.

Срок предоставления гарантии: не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.1.5. Оплата по Договору будет производиться на условиях, указанных в проекте договора.

1.1.6. Проект договора, который будет заключен по результатам данного запроса предложений, приведен в разделе 4, Подробные требования к оказанию услуг изложены разделе 5 «Техническое задание»

Правовой статус процедур и документов

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом СВФУ, Временным регламентом организации закупочной деятельности СВФУ, и иными локальными правовыми актами СВФУ.

1.2. Обжалование

1.2.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.2.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.2.1., не привел к разрешению разногласий, Участники закупок вправе оспорить решение Организатора закупок (заказчика, единой комиссии) в контрольно-надзорном органе СВФУ – Совете по закупкам СВФУ, , Контактное лицо: ,

1.2.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Прочие положения

1.3.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.

1.3.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.3.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.3.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, в случае если будет установлено, что между Участниками заключено соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

2. Технические и функциональные требования

2.1. Технические требования указаны в Техническом задании и дефектной ведомости.

Кроме вышеуказанного, услуга должна соответствовать требованиям, установленным в Российской Федерации к данному виду деятельности.

2.2.Основные требования к оказанию услуг:

2.2.1. Наличие лицензий, свидетельств, разрешений на осуществление видов деятельности (обязательно приложение копий разрешительных документов).

2.2.2.Требуемый срок начала выполнения работ с момента подписания договора;

Срок окончания работ: 21 рабочих дней.

Срок предоставления гарантии по всем лотам: не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.3. Стоимость работ должна включать стоимость материалов, работ, НДС и других обязательных платежей.

2.3.Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формой №2, приведенной в приложении (п. 4.2).

2.4. Специальные технические и функциональные требования представлены в разделе 5 - Техническое задание.

3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 3.2.);

3.1.1.2. Предоставление Закупочной документации Участникам запроса предложений;

3.1.1.3. Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; разъяснение

Организатором запроса предложений Закупочной документации, если необходимо;

3.1.1.4. Подача Предложений и их прием;

3.1.1.5. Вскрытие конвертов с Предложениями;

3.1.1.6. Оценка Предложений и проведение переговоров;

3.1.1.7. Определение Победителя запроса предложений;

3.1.1.8. Подписание Договора;

3.1.1.9. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений.

3.1.2. Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляет единая комиссия Заказчика.

3.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений.

3.2.1. Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

3.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

3.3. Предоставление Закупочной документации.

3.3.1. Участники запроса предложений получают Закупочную документацию, в порядке указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

3.3.2. Плата за предоставление Закупочной документации не взимается.

3.4. Подготовка Предложений.

3.4.1. Общие требования к Предложению. Участник закупок должен подготовить Предложение, включающее:

3.4.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (п.4.1);

3.4.1.2. Предложение на оказание услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (п.4.2);

3.4.1.3. Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (п.4.3);

3.4.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5).

3.4.1.5. Участник имеет право подать только одно Предложение (по одному лоту). В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу. Предложение Участника должно быть прошито, пронумеровано и скреплено печатью либо сброшюровано.

3.4.1.6. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

3.4.1.7. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

3.4.1.8. Требования пунктов 3.4.1.6 и 3.4.1.7 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы.

3.4.1.9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и/или информационных конвертов.

3.4.1.10.Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.4.1.11.Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

3.4.2. Требования к языку Предложения.

3.4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

3.4.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.4.3. Разъяснение Документации по запросу предложений.

3.4.3.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

3.4.3.2. Организатор в разумный срок обязуется ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 3.6.5.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию (подраздел 3.2.1).

3.4.4. Продление срока окончания приема Предложений

3.4.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 3.6.5. о чем на Интернет-сайте Организатора http://www. *****/ незамедлительно публикуется уведомление.

3.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.

3.5.1. Требования к Участникам

3.5.1.1. Участвовать в процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо. Для того чтобы претендовать на победу в процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

Наличие лицензии (свидетельства СРО, разрешений) на данный вид деятельности, если деятельность лицензируется Законодательством РФ;

3.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

3.5.2.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

копии:

1.  Устава Участника;

2.  Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;

3.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

4.  Выписка из ЕГРЮЛ (изготовленную не позднее 6 мес.);

3.5.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.6. Подача Предложений и их прием

3.6.1. Перед подачей Предложение должно быть надежно запечатано в конверт. На конверте также необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- слова «Не вскрывать до 11-00 часов (время местное) 07 .03.2012г. Вскрывать только на заседании комиссии».

3.6.2. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на

внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.

3.6.3. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Организатора: Республика Саха (Якутия), 6, . Контактное лицо: - , , ; e-mail: *****@.

Предложение должно быть доставлено до 11:00 часов (время местное)г. по адресу: Республика Саха (Якутия), 6, . Контактное лицо - – зам. директора по АХР, – начальник ЭТО, , e-mail: *****@.

В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.

3.6.4. Организатор заканчивает принимать Предложения в 11:00 часов (время местное) 07.03.2012г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

3.6.5. Организатор регистрирует дату и время поступления Предложения в Журнале регистрации поступления предложений и выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.7. Изменение и отзыв Предложений

3.7.1. Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору запроса предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Предложений (пункт 3.6.5.). Обращения об изменении Предложений, полученные с нарушением указанного срока, не рассматриваются.

3.7.2. В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен подготовить следующие документы:

- обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника запроса предложений;

- перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

3.7.3. В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен направить Организатору запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника запроса предложений.

3.7.4. Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Предложения, необходимо оформить в соответствии с пунктом 3.4.1.

3.7.5. Обращение об изменении или отзыве Предложения вместе со всеми прилагающимися документами должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктами 3.6.1.—3.6.4. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Предложения» или «Отзыв Предложения».

3.8. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов

3.8.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, начиная с 11 ч 00 мин (время местное)г. по адресу: Республика Саха (Якутия), 6, .

3.8.2. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших Заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Организатора запроса предложений (подпункт 1.1.2.) и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представители Участников запроса предложений должны иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов.

3.8.3. Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

3.8.4. На процедуре вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов Организатор запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв Заявки»; при этом по отозванной Заявке не будет оглашен перечень сведений, предусмотренный пунктом 3.8.5. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение Предложения»; при этом Оценочная единая комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 3.8.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.

3.8.5. В ходе вскрытия оглашаются следующие сведения, основываясь на материалах Предложения:

- наименование, юридический и фактический адрес участника запроса предложений;

- цена предложения, сроки выполнения работ, сроки предоставления гарантии, сведения об опыте работы и об аналогичных договорах, и др. сведения по критериям оценки предложений;

- соответствие содержимого конверта требованиям Закупочной документации по составу обязательных документов;

- для предложений с изменениями — существо внесенных изменений.

3.8.6. По ходу процедуры вскрытия единая комиссия ведет соответствующий протокол, который должен содержать следующую информацию:

- поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии;

- общее количество поступивших предложений и перечень Участников запроса предложений, представивших Предложения;

- перечень Предложений, поданных после предельного срока представления предложений (сроков внесения в Предложения изменений, сроков замены Предложений), указанного в уведомлении о проведении запроса предложений и отклоненных в силу данного обстоятельства;

- количество Предложений и перечень Участников запроса предложений, Предложения которых приняты для дальнейшего рассмотрения;

- перечень Участников запрос предложений, предложения которых не были приняты к рассмотрению с указанием причины отклонения предложения;

- перечень лотов, заявленных каждым Участником запроса предложений.

3.9. Оценка Предложений и проведение переговоров

3.9.1. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

3.9.2. Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии единая комиссия проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Единая комиссия по запросу предложений может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Единая комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложения Единая комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. По результатам проведения отборочной стадии Единая комиссия по запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- содержат очевидные грубые арифметические или грамматические ошибки.

3.9.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев: цена, сроки, качество.

3.9.4. Проведение переговоров

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т. е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу, какой-либо технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам.

3.10. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

3.10.1. Единая комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя(ей), либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

3.10.2. В случае если Предложение какого-либо из Участников окажется лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор.

3.10.3. В случае если лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Единая единая комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

3.10.4. Если, по мнению комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, единая комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

3.10.5. Решение комиссии по определению Победителя (Победителей) запроса предложений оформляется отдельным протоколом заседания комиссии.

3.11. Подписание Договора

3.11.1. Договор между Организатором и Победителем подписывается в срок не более 10 дней с момента определения победителя.

3.11.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящей документации.

3.11.3. Победитель может передать право заключения договора поставки своему официальному дилеру без изменения условий поставки при согласовании с комиссией Организатора.

3.12. Уведомление Участников о результатах запроса предложений

3.12.1. После подписания Договоров с Победителями на Интернет-сайте Организатора http://www. *****/ публикуется уведомление, в котором указываются наименования Победителя(ей), подписавших Договоры.

4. Образцы основных форм документов, включаемых в предложение

Письмо о подаче оферты (форма 1)

г. Нерюнгри «_____»______________ 201__ года

№ ________________________

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на официальном веб-сайте ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени » по адресу http://www. *****/ и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический и фактический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение работ ________________________:

________________________________________________________________________

(описание)

в соответствии с Предложением на выполнение работ ___________________, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение.

Настоящим также уведомляем:

- о непроведении ликвидации Участника, об отсутствии решения суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- об отсутствии у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- об отсутствии сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_________________ 201__ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Предложение на оказание услуг__________________________ (форма 2) — на ____ листах;

2. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) — на ____ листах;

3. Анкета Участника (форма 4) — на ____ листах;

4. График выполнения работ (форма 5) — на ____ листах;

5 Локальная смета по сборникам федеральных единичных расценок ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм.1;

6 Справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме за 2 последних года – Справка о перечне годовых объемов выполнения аналогичных договоров (форма 6);

7.Справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме – Справка о материально-технических ресурсах (форма 7);

8. Справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме – Справка о кадровых ресурсах (форма 8);

9. проект договора на выполнение работ (форма 9).

10. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

____________________________________

(подпись, М. П.)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Предложение участника

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ 201__г. №__________

На фирменном бланке участника ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Наименование участника ____________________________________________________________________

№ п\п Требуемые з ачения Данные участника размещения заказа Наименование, характеристика(*) Един. изм. кол-во Наименование, характеристика(**) Един. изм. кол-во

(*) – в соответствии со спецификацией (по лотам), приведенной в технической части документации;

(**) – заполняется участником размещения заказа.

Руководитель ___________________ _____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

МП

Протокол разногласий по проекту Договора

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ 201__г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

Условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческих предложений;

в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение к письму о подаче оферты

от «____»_____________ 201__г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4	ИНН Участника
5	Юридический адрес
6	Почтовый адрес
7	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9	Телефоны Участника (с указанием кода города)
10	Факс Участника (с указанием кода города)
11	Адрес электронной почты Участника
12	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
14	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Проект договора (форма 9)

ДОГОВОР № __________

07 .03.2012г ТИ(Ф)СВФУ по адресу: у. Кравченко 16.

«____»___________20___ г. г. Нерюнгри

Технический институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени », именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _______________, с другой стороны, действующего на основании Устава (Положения), именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №_______________ от «__»_______20___г. комиссии ТИ (Ф) СВФУ на __________ и заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

На основании протокола ____________________________ от _____________20___г. № _________ Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-строительных работ «_______________ », в дальнейшем «Объект» в соответствии действующими строительными нормами и правилами.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами комплекс работ по текущему ремонту Объекта в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1) .

1.2. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.3. Все виды работ должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. Цена Договора.

2.1. Цена Договора составляет _________________ руб. ___ коп., в т. ч. НДС 18% _______________ руб. коп.

Цена Договора является неизменной на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

2.2. Работы, выполненные по вине подрядчика после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему договору.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Продолжительность работ объекта составляет _______ дней до «____» _________ 20___г. Срок начала выполнения работ устанавливается с момента заключения настоящего Договора.

3.2 Срок выполнения работ согласно Приложению №2 настоящего Договора

4. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязуется:

4.1. Передать подрядчику утвержденное техническое задание (Дефектную ведомость) с необходимыми согласованиями в одном экземпляре (Приложение 1).

4.2. Утвердить локальную смету строительно-ремонтных работ по данному объекту, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2)

4.2. Обеспечить контроль и технический надзор за ремонтно-строительными работами Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

4.3. По письменному сообщению подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с подрядчиком приемку законченного ремонтно-строительных работ Объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Производить расчеты с подрядчиком в порядке, предусмотренном частью 6 настоящего договора.

5. Обязанности Подрядчика.

Для реализации предмета настоящего договора подрядчик обязуется:

5.1. Приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

5.2. Качественно выполнить все строительно-ремонтные работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, приложениями к нему и утвержденной локальной сметой, содействовать Заказчику в сдаче законченного Объекта в установленном законодательством РФ порядке.

Совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с Заказчиком передать Объект эксплуатирующей организации.

5.3. Поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые в строительно-ремонтных работах Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

5.4. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в дефектной ведомости, а также мероприятия по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.5. Обеспечить содержание и уборку прилегающей территории Объекта с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.6. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

5.7. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией за пределы принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.9. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими Графика производства работ.

5.10. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты утверждения Акта приемки законченного Объекта приемочной комиссией.

5.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами правительства РС(Я).

5.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.14. Подрядчик обязан исключить возможность проживания людей на объекте.

6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов.

6.1 Расчеты за выполненные работы осуществляются по окончании отдельного вида работ на основании Акта с обязательным указанием объемов работ, выраженных в натуральных показателях.

6.2.По окончании видов работ подрядчик представляет Заказчику акты в количестве двух экземпляров, а также счета-фактуры и счета.

6.3. Заказчик по согласованию осуществляет авансовые выплаты подрядчику в размере не более 30% от объема финансирования предусмотренного по настоящему Договору, при условии поступления денежных средств из федерального бюджета.

6.4. Заказчик по окончании видов работ оплачивает подрядчику стоимость выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта и получения счета от подрядчика в пределах Договорной цены.

6.6. Оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания (дефектной ведомости), без согласования Сторон Договора, оплате не подлежат.

7. Производство работ.

7.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Графиком производства работ.

7.2. Подрядчик допущенные ошибки в производстве работ исправляет за свой счет.

7.3. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности Объекта к приемке.

7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Объекта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении подрядчиком этой обязанности заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет подрядчика.

7.6. В случае, когда заказчик вносит изменения в установленном законодательством порядке в переданную подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее подрядчику.

8. Охрана строительной площадки и Объекта.

8.1. Подрядчик обязуется:

-обеспечить охрану Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного Объекта приемочной комиссией.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т. п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, ремонтно-строительным работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Гарантии.

10.1. Подрядчик гарантирует:

-качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет _______ год (а) с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

При этом расходы по проведению экспертизы несет подрядчик.

11. Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.

11.3. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 % стоимости продукции, подлежащей исправлению.

11.4. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,03% от стоимости работ вплоть до начала исполнения работы.

11.5. Если подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе, поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, потребовать уменьшение суммы выполненной работы, расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.

11.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

11.7. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных договором, подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12. Передача прав и обязанностей.

12.1. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других юридических лиц (субподрядчиков), если у него имеется лицензия генерального подрядчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

12.2. Заказчик вправе привлекать к исполнению обязательств, указанных в п. п.4.2, 4.3 настоящего Договора, государственные службы (организации и т. д.), правомочные на осуществление данных видов деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Разрешение споров между Сторонами.

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны решают путем переговоров.

13.2. При не достижении договоренности Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд.

14. Срок действия и порядок расторжения Договора.

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

После подписания настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего договора, теряют силу.

14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор с подрядчиком в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала строительства более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического нарушения подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства, по причинам, не зависящим от заказчика;

-систематического несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ; выполнение подрядчиком работ с отступлением от требований дефектной ведомости;

-аннулирования лицензий на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.

14.3. При расторжении Договора по любым основаниям заказчик обязан:

-принять работы, фактически выполненные подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;

-в течение трех рабочих дней после получения от подрядчика подписать акты приемки или дать мотивированный отказ;

-в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные подрядчиком работы.

14.4. При расторжении договора по любым основаниям подрядчик обязан: вернуть в течение 30 дней Заказчику суммы авансовых платежей, полученных по настоящему Договору и неподтвержденных фактически выполненными по настоящему Договору работами и в 2-х недельный срок освободить Объект и передать ее по акту заказчику.

14.5. Расторжение Договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.

14.6. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения, обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

14.7. Досрочное расторжение Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

14.8. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока Объекта.

15. Особые условия.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 18 настоящего Договора.

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

15.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и РС(Я), нормативными актами органов государственного управления РФ и РС(Я).

15.6. Для заключения настоящего договора подрядчик обязан представить заказчику лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.

15.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени » в г. Нерюнгри РС (Я) г. Нерюнгри, 16 Тел. (411- Тел./ ТИ (ф) СВФУ Р/сч АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОАО К/сч ГРКЦ НАЦБАНКА РС (Я) ,

Заказчик: Исполнитель:

_____________ ______________

На фирменном бланке участника

Опись документов, составляющих заявку участника

№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов
Обязательные документы
1	Заявление на участие в закупке (составляется по форме в соответствии с закупочной документацией)
2	Предложение участника (составляется по форме в соответствии с закупочной документацией)
3	Сведения об участнике (составляются по форме в соответствии с закупочной документацией)
4	Нотариально заверенная копия выписки из «Единого государственного реестра юридических лиц» (выписки из «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей»), полученные (дата составления) не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления заявки участника (оригинал или копия такой выписки)
5	Копия бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») с отметкой налогового органа либо нотариально заверенная копия за последний отчетный период (для юридических лиц)
6	Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов, входящих в состав заявки участника (предоставляется в случае, если от имени участника действует лицо, уполномоченное руководителем участника – юридического лица, индивидуальным предпринимателем). В случае, если такой документ подписан лицом, уполномоченным руководителем участника, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица
7	Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (разрешительная документация: лицензии, свидетельства, разрешения, приложения к указанным документам и др.)
8	Нотариально заверенная копия Устава Участника.
9	Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ
10	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

________________________ _________________ _____________________

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Примечания для участников:

1. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью организации и подписью руководителя участника или уполномоченного им лица).

Приложение .

Техническое задание.

Техническое задание

На производство печатных и полиграфических материалов

(срок изготовление 01.04.2012 г.)

№ п/п	Наименование	Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др. их количественные, качественные показатели и иные показатели)	Дополнительные требования	Количество (тираж)	Цена, руб.
1	Баннеры
1.1	Баннер 4000*2000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 30 шт.	Монтаж г. Нерюнгри	1
1.2	Баннер 6000*3000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 60 шт.	Монтаж г. Нерюнгри	1
1.3	Баннер 6000*3000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 60 шт.	Монтаж г. Алдан	1
1.4	Баннер 3000*4000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 40 шт.	Монтаж г. Алдан	1
1.5	Баннер 6000*3000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 60 шт.	Монтаж г. Тында	1
1.6	Баннер 3000*4000 мм.	Полиграфическое качество разрешение 720*1440 dpi. Плотность баннерной ткани не менее 550 гр. Люверсы (цвет серебро) 40 шт.	Монтаж г. Тында	1
2	Изготовление рекламных и раздаточных материалов
2.1	Буклет	Формат А4, Плотность бумаги не менее 200 гр., Тип бумаги – глянцевая. Печать офсетная, полноцветная 4+4. Ориентация альбомная. Беговка - 2 шт.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	3 000
2.2	Брошюра	Формат А5, Плотность бумаги 80 гр., количество страниц 50., обложка - плотность бумаги 200 гр., Тип бумаги – глянцевая. Печать офсетная, полноцветная 4+4	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	3 000
3	Сувенирная продукция
3.1	Папка для документов	Портфель папка. Размеры 350*250*30 мм, прозрачный пластик. Замок. Цвет желтый. Ручка. Полноцветный логотип формат А4.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	250
3.2	Кепка-козырек (бейсболка)	Материал хлопок. Плотность не менее 150 гр. Логотип полноцвет.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	250
3.3	Футболка	Материал хлопок. Логотип полноцвет, формат А4	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	250
4	Печатная продукция (научная конференция)
4.1	Информационный листок	Фотобумага, глянцвая, формат А4. Двухсторонняя печать. Плотность не менее 120 гр.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	300
4.2.	Пригласительные	Фотобумага, глянцвая, формат А5. Двухсторонняя печать. Плотность не менее 250 гр.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком.	300
4.3.	Афиши	Бумага глянцевая,150гр. формат А4. Односторонняя печать. 4+0	Разработка дизайна и согласование с заказчиком. Расклейка (Школы, спортивные, культурные, административные здания г. Нерюнгри)	100
4.4.	Афиши	Бумага глянцевая,150гр. формат А3. Односторонняя печать. 4+0	Разработка дизайна и согласование с заказчиком. Расклейка (Школы, спортивные, культурные, административные здания г. Нерюнгри)	100
4.5	программа конференции	Формат А5, Плотность бумаги 80 гр., количество страниц 50 ., обложка - плотность бумаги 200 гр., Тип бумаги – глянцевая. офсетная, полноцветная 4+4	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
4.6	сборник материалов конференции	Формат А4, Плотность бумаги 80 гр., 2 Тома по 200 страниц каждый, печать цветная, обложка - плотность бумаги 200 гр., Тип бумаги – фото, лен. Печать офсетная, полноцветная 4+4	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	Два тома по 200 шт.
4.7	Бейдж, вкладыш в Бейдж	Цветная печать, именные + логотип конференции	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
4.8	Сертификаты выставки	Фотобумага, формат А4, плотность не менее 250	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	80
4.9	Изготовление плакатов-растяжек	Размер 800*1600 мм. Фотопечать 720*1440 dpi на баннерной ткани, плотность не менее 440 гр.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	4
4.10	Портфель папка	Размеры 350*250*30 мм, прозрачный пластик. Замок. Цвет желтый. Ручка. Полноцветный логотип формат А4.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
4.11.	Значок	Цветной, металл, цвет серебро, лазерная гравировка, европейская застежка, 22 мм.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
4.11	Ручка	Металлическая шариковая ручка, лазерная гравировка	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
4.12	Блокнот	Формат А5, не менее 150 страниц, обложка под кожу, теснение логотипа.	Разработка дизайна и согласование с заказчиком	150
ИТОГО

Срок выполнения работ: начало – с момента подписания Договора,
работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ, общая продолжительность выполнения работ – 21 рабочих дней, в том числе:

Срок и объемы гарантий на выполненные Работы.

Срок гарантии качества выполненных работ на объектах устанавливается продолжительностью 12 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и распространяться в полном объеме на все выполненные работы, а срок гарантии качества использованных материалов и изделий – в соответствии с требованиями Технического задания.

Требования к составу работ.

Выполнить работы качественно и в установленные сроки.

	Максимальная цена договор1 250 000 тысяч рублей( один миллион двести пятьдесят тысяч рублей).