Государственный контракт №

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Москва «____» _________ 2010г.

Настоящий контракт заключен от имени Российской Федерации государственным заказчиком Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства» в лице ректора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________ в лице ____________, действующего на основании________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № от _________ 2010 г.).

1. Предмет Государственного контракта

1.1. Подрядчик обязуется осуществлять техническое обслуживание лифтов (в соответствии с Приложением №1), расположенных по адресу: г. Москва, Борисовский проезд, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. Техническим обслуживанием лифтов является регулярное проведение проверки технического состояния лифтового оборудования, смазка, чистка, наладка, регулировка и ремонта лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

1.3. В состав настоящего контракта входят техническое обслуживание и ремонт всего оборудования лифтов Заказчика, в том числе оборудования вышедшего из строя, кроме работ, перечисленных в пункте 3.2.11., которые не являются предметом настоящего контракта.

2. Цена и общая стоимость контракта

2.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых Подрядчиком по настоящему контракту составляет в соответствии с котировочной заявкой Подрядчика ______________________в т. ч. НДС 18% в размере _____________________________

2.1.1 Ежемесячный платеж по государственному контракту составляет ______________________ в т. ч. НДС 18% в размере ________________________________

2.2. Общая стоимость услуг, предоставляемых Подрядчиком по настоящему контракту является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению в течение срока действия Государственного контракта.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов согласно требованиям Правил устройств и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных Постановлением Ростехнадзора РФ от 01.01.01 года № 31 (шифр ПБ ), далее по тексту ПУБЭЛ.

3.1.2. Обеспечить каждый лифт или группу лифтов, не подключенных к ОДС, положенным количеством обученных лифтеров, а лифты, подключенные к ОДС – диспетчерами согласно ПУБЭЛ.

3.1.3.Организовать обучение технического персонала, периодическую проверку знаний и обеспечить производственными инструкциями.

3.1.4.Передать ПОДРЯДЧИКУ техническую документацию, в том числе паспорта на все лифты, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.1.5.Предоставить в соответствии с проектом помещений ОДС и нормами помещения для размещения электромехаников по лифтам; хранения запасных частей и материалов.

3.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на объект.

3.1.7.Обеспечить стабильное электроснабжение лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства в машинном помещении лифта.

3.1.8.Осуществлять в случае необходимости ремонт кровли машинных и блочных помещений, самих машинных помещений, шахт лифтов в присутствии ПОДРЯДЧИКА.

3.1.9.Обеспечить стационарное электрическое освещение посадочных (погрузочных) площадок, машинных помещений, свободный освещенный подход к машинным и блочным помещениям, надежное закрытие их замками, а также сохранность лифтового оборудования и содержание в исправном состоянии дверей подвалов и чердаков, контролируемые электрическими контактами.

3.1.10.Обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых помещено оборудование, согласно ПУБЭЛ.

3.1.11.Обеспечить в шахтах, в машинных и блочных помещениях лифтов температурно-влажностный режим завода-изготовителя (+5 - +35 С ).

3.1.12. Обеспечить учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, проводимых на лифтах ПОДРЯДЧИКОМ.

3.1.13. Производить уборку кабин лифтов и очистку снаружи железо-сетчатого ограждения лифтовых шахт.

3.1.14. Проводить постоянную разъяснительную работу о правилах пользования лифтами и в необходимых случаях привлекать к ответственности лиц, умышленно портящих лифт.

3.1.15. Обеспечить немедленное уведомление органов Ростехнадзора и ПОДРЯДЧИКА об авариях или несчастных случаях, связанных с лифтами, и сохранность места происшествия до прибытия уполномоченных представителей и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

3.1.16. Обеспечить участие своего представителя в работе комиссии по техническому освидетельствованию лифтов.

3.1.17. Производить оплату работ, выполняемых Подрядчиком на условиях настоящего контракта.

3.1.18. Производить оплату работ по повышению безопасности и надежности лифтового оборудования по требованию Территориального органа Ростехнадзора.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Назначить специалистов, ответственных за организацию и производство работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов согласно ПУБЭЛ.

3.2.2. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, организовать его обучение и аттестацию, а так же периодическую проверку знаний согласно ПУБЭЛ.

3.2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов качественно, с соблюдением требований ПУБЭЛ и других действующих нормативных документов, при этом обеспечивать круглосуточную работу лифтов кроме случаев, связанных с проведением плановых ремонтов лифтов и простоев лифтов вследствие совершенных актов вандализма.

3.2.4. Круглосуточно обеспечивать оперативный пуск аварийно остановившихся лифтов в соответствии с ГОСТ Р, если устранение аварии не связано с выполнением работ капитального характера (п.2.1.12); производить освобождение пассажиров после поступления заявки в аварийную службу ____________. Телефоны аварийной службы ________________.

3.2.5. Обеспечить сохранность принятых от ЗАКАЗЧИКА на время действия настоящего контракта паспортов лифтов, своевременно вносить в них необходимые изменения и дополнения.

3.2.6. Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора РФ, специалистами инженерных центров и другими уполномоченными на это организациями.

3.2.7. Своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

3.2.8. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

3.2.9. Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифта к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом, уведомляя ЗАКАЗЧИКА о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.

3.2.10.Проводить аварийно-спасательные работы, а также работы по ликвидации последствий аварий на лифтовом оборудовании согласно ст.10 ФЗ N 116 от 21.07.97г. “ О промышленной безопасности опасных производственных объектов“.

3.2.11. Виды работ, которые не являются предметом настоящего контракта:

· аварийный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла по причине нарушения правил эксплуатации со стороны ЗАКАЗЧИКА или в результате умышленной их порчи;

· замена или ремонт электродвигателя главного привода, привода дверей, редуктора лебедки или червячной пары редуктора, тормозного устройства, электрощита (панели) управления лифтом, купе кабины, ограничителя скорости, створок дверей шахты и кабины, пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины, канатоведущего шкива, канатов;

· замена лифтов, отработавших установленный ГОСТом нормативный срок службы (25 лет);

· установка металлических дверей в машинные и блочные помещения лифтов, замена замков;

· ремонт машинных и блочных помещений;

· удаление воды и влаги из лифтовых приямков и шахт при их затоплении;

· повышение надежности и безопасности лифтов, экономия электроэнергии, улучшение эстетического вида;

· замена и модернизация лифтов;

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата по контракту производится в соответствии с актами приемки выполненных работ, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере ежемесячной суммы контракта не позднее 10 банковских дней месяца следующего за расчетным.

4.2. Акты приемки выполненных работ оформляются Подрядчиком и передаются Заказчику в

течение 3-х дней после окончания отчетного периода. Заказчик в течение 5-ти дней подписывает и передает Подрядчику акты приемки выполненных работ, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ в письменном виде.

В случае не подписания в установленные сроки Заказчиком акта приемки выполненных работ и отсутствия соответствующего мотивированного отказа, работы по настоящему контракту считаются выполненными и принятыми к оплате.

5. Ответственность и права сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим контрактом и действующим законодательством.

5.2. Стороны могут заявлять претензии по фактам нарушения условий настоящего контракта в течение всего срока действия контракта. При наличии претензий виновная сторона должна предъявить в письменном виде мотивированные объяснения, исправить упущения и учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.

5.3. В случае внеплановых простоев лифтов более 24 часов, если остановка лифта произошла по вине Подрядчика, о чем составляется двусторонний акт, Заказчик вправе уменьшить сумму ежемесячного платежа на 3,3% месячной стоимости технического обслуживания лифтов.

5.4. Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Подрядчик выполнил работы по техническому обслуживанию лифтов, но они простаивают:

а) по вине Заказчика, не обеспечившего выполнение своих обязанностей (несвоевременно выполнены работы по ремонту дверей подъездов, по раскопке траншей для восстановления поврежденных линий связи, ремонтно-строительные работы и т. д.);

б) в результате аварий на трубопроводах отопления и водопровода, при затоплении лифтов водой, перебоев в электроснабжении, хулиганских действий неизвестных лиц и др.

5.5. За несвоевременную оплату выполненных работ по контракту, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день ее уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик выплачивает неустойку по письменному требованию Подрядчика. Неустойка рассчитывается от стоимости неоплаченной в срок услуги.

5.6. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, порчу, убытки, возникающие в результате вмешательства законодательных органов или иных обстоятельств, возникших по независящим от Подрядчика причинам.

6. Срок действия и порядок расторжения контракта

6.1. Настоящий контракт заключен на восемь календарных месяцев, вступает в силу с «___» _________ 2010 года и действует по «___» _________ 2011 года.

6.2. Контракт может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего контракта.

8. Арбитраж

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему контракту или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения или дополнения к настоящему контракту будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Непредусмотренные настоящим контрактом иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством.

9.3. Настоящий контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для Заказчика, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения к государственному контракту:

1) Перечень, характеристики и стоимость обслуживания лифтов;

2) Руководство по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, действующее на предприятии;

3) Положение об аварийной службе, действующее на предприятии.

4) Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № от _________ 2010 г.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства» Адрес юридический: г. Москва ул. Ср. Калитниковская, д. 30 Адрес фактический: Москва ул. Ср. Калитниковская, д.30 ИНН , КПП УФК по г. Москве (МГАКХиС л/с ) Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705 Бюджетный р/с: Внебюджетный р/с: БИК: Кор/сч. - нет ОКАТО ОКОНХ 92110 ОКПО Тел.: Факс:

Подрядчик: Адрес юридический: Адрес фактический: ИНН , КПП Расч/счет: в Корр/счет: БИК: Тел.: Факс:

___________________ ______________________

Ректор МГАКХиС

м. п. м. п.

Приложение

к Государственному контракту №

от «_______» _____________ 2010 года

Перечень, характеристики и стоимость обслуживания лифтов

№ п/п	Адрес лифта	Число этажей	Скорость (м/с)	Грузо-подъемность (кг)	Дата установки	Стоимость обслуж. в месяц (руб.)	Стоимость обслуж. за 4 месяца. (руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Должность руководителя заказчика ______________________ / Ф. И.О. / м. п.

Должность руководителя подрядчика _____________________ / Ф. И.О. / м. п.