Приложение
к Извещению
№ ГОПБ-4
ПРОЕКТ
Договор № _______
на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах почтовой связи
г. Киров «__ » ________________ 2012 г.
», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Кировской области-филиала » , действующий на основании доверенности № 000/ЮД от 01.01.2001, с одной стороны, и ______________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________ действующего на основании ______________________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу: разработать проектную документацию на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пожаротушение) (далее – Проект) объектов почтовой связи УФПС Кировской области – филиала », в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Проект разрабатывается в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде.
1.3. Проект разрабатывается по отдельности на каждый отдельный объект (Приложение )
1.4. Настоящий договор заключается с победителем запроса предложений (Протокол от «___» ____________ 20__ г. №____).
2. Стоимость Договора
2.1. Стоимость выполняемых работ Подрядчиком по разработке Проекта по настоящему Договору составляет ______ руб. ___ коп. (_______________________________________________________ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________________________________ руб. _____ коп.).
2.2. Указанная сумма рассчитана (приложение № 2) по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» (письмо Госстроя России от 01.01.2001 № НЗ-3287/10).
2.3. Указанная в п.2.1. стоимость Договора является твердой и изменению не подлежит.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата работ, предусмотренных п. 2.1. Договора, осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в два этапа.
3.2. Первый этап – авансовый платеж в размере 20% от стоимости работ предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в размере ______ руб. ___ коп. (___________________________ тысяч ____ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________ тысяч __________ руб. _____ коп.).
3.3. Авансовый платеж производится после заключения Договора не позднее 10 рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика.
3.4. Второй этап – окончательный расчет по Договору в размере 80% от стоимости работ, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в размере ______ руб. ___ коп. (___________________________ тысяч ____ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________ тысяч __________ руб. _____ коп.), производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи – приемки работ (приложение № 3) не позднее 10 рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика.
3.5. Основанием для выставления счета в соответствии с п. 3.4. Договора Подрядчиком и его оплаты Заказчиком является наличие подписанного обеими сторонами Акта сдачи – приемки работ.
3.6. Копии платежных поручений с соответствующей отметкой банка отправителя, переданные получателю денежных средств, посредством факсимильной связи признаются в качестве должного уведомления о платеже.
4. Обязательства сторон и сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Разработать проектную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, действующими строительными нормами, правилами и техническим заданием в течение 35 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и передать заказчику все экземпляры Проекта (в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить выполненную Подрядчиком работу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить сотрудникам Подрядчика необходимый доступ в помещения __________________ здания для их осмотра (по предъявлению служебного удостоверения).
4.3. Стороны имеют право пересмотреть срок выполнения работ в случае возникновения после подписания настоящего Договора необходимости в проведении дополнительных работ, а также по другим причинам, которые согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
5. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работы Подрядчик составляет Акт сдачи-приемки работ (далее – Акт) в 2-х экземплярах, подписывает со своей стороны и передает его Заказчику на подписание вместе с разработанным Проектом.
Форма Акта определена в приложении № 3 к настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком работы по их проведению и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать и вернуть Подрядчику один экземпляр подписанного и утвержденного Акта.
5.3. В случае обнаружения недостатков по работам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта обязан предоставить письменный отказ от подписания этого Акта с подробным изложением оснований для отказа.
5.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению с указанием срока их устранения. Недостатки устраняются за счет средств Подрядчика.
5.5. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа, а равно, если Заказчик не заявляет своего отказа, но и не предоставляет в срок, установленный п. 5.3. настоящего Договора, подписанного Акта, работы считаются принятыми Заказчиком. Датой окончания работ считается дата предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику. Документом, подтверждающим окончание работ, считается односторонний Акт, подписанный Подрядчиком, с отметкой об отказе Заказчика в его подписании, либо уведомление о получении Заказчиком заказного письма с Актом.
5.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При оформлении счета-фактуры в строке:
¾ «Покупатель» указывать: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (»),
адрес: г. Москва, Варшавское шоссе,
ИНН/КПП покупа/.
«Грузополучатель» и его адрес: ------.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение с надлежащим качеством работ, предусмотренных настоящим Договором. Все обоснованные претензии надзорных органов, возникшие при проведении проверок у Заказчика, должны быть переданы Подрядчику в письменном виде и на их основании Подрядчик устраняет недоработки за свой счет.
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и иной информации, а также персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны или в порядке, установленном законодательством России.
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.2. Нарушение сроков выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней, дает право потерпевшей стороне расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.3. Уведомление о досрочном расторжении Договора направляется другой стороне заказным письмом за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.4. Досрочное расторжение Договора не лишает потерпевшую сторону права требовать возмещения убытков.
8.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в п. 4.1.1 Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, указанной в п.2.1, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы платежа.
8.6. Штраф и неустойка начинают исчисляться с третьего дня после момента получения письменной претензии виновной стороной. Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, остающемся у виновной стороны, выставившей претензию, либо по дате вручения, указанной на почтовом уведомлении о вручении.
9. Форс-мажорные обстоятельства, ответственность сторон
и разрешение споров
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности: пожара, наводнения, землетрясения, войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения законодательства, существенно влияющего на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Свидетельства, выдаваемые соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.
9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается при наступлении обстоятельств непреодолимой силы на время, в течение которого последние действуют. При этом ни одна из Сторон не имеет права предъявлять другой Стороне требования компенсировать возможные убытки.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой стороне. Подобное расторжение Договора не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой стороны.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе проведение дополнительных работ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть разрешены по мере возможности путем переговоров Сторон.
11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законодательством порядке.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия Доверия» »: 8(3Сообщения будут приниматься по , на автоответчик (4и через форму обратной связи на сайте » сайт www.russianpost.ru.
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13. Приложения
13.1. Приложение . Техническое задание на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 5 объектах почтовой связи УФПС Кировской области – филиала ».
13.2. Приложение . Расчет стоимости проектных работ на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения.
13.3. Приложение . Форма акта сдачи-приемки работ.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон:
|
ПОДРЯДЧИК: |
ЗАКАЗЧИК: |
|
_____________________________ ИНН ________________________, КПП ________________________, _____________________________, ОГРН _______________________, БИК ________________________, ОГРН _______________________, к/с __________________________, р/с __________________________, Тел./факс ____________________ |
» УФПС Кировской области филиал
, , Кировский филиал «Связь-банк» г. Киров Р/с К/с Тел.//370-044 |
|
Подрядчик: __________________________ __________________________ ____________________/ / «____»___________ 201_ г. |
Заказчик: __________________________ __________________________ ____________________/ / «____»___________ 201_ г. |
Приложение
к Договору
от «___» _______ 2012 г.
№________
Техническое задание
на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах почтовой связи
На разработку проектной документации на монтаж систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре (СОУЭ) на объектах почтовой связи УФПС Кировской области – филиала »:
1. Адрес и характеристика объектов.
|
№ п/п |
Наименование ОСП (почтамты), |
Адрес |
Количество этажей |
Площадь (кв. м) |
Тип устанавливаемой сигнализации |
|
1 |
ОПС Омутнинск |
Кировская, г. Омутнинск ул. Свободы д. 26 |
2 |
742.7 |
Охранно-пожарная с выводом на ПЦН вневедомственной охраны |
|
2 |
ОПС Омутнинск-1 |
Кировская г. Омутнинск, ул. Ленина д. 33 |
1 |
84.5 |
Охранно-пожарная с выводом на ПЦН вневедомственной охраны |
|
3 |
ОПС Великорецкое |
Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, д.14 |
1 |
105 |
Охранно-пожарная с выводом на сотовый телефон начальника ОПС |
|
4 |
ОПС Яранск |
Кировская, г. Яранск, ул. Свободы д. 40 |
2 |
571.18 |
Охранно-пожарная с выводом на ПЦН вневедомственной охраны |
Дополнительная документация (планировки помещений), информация о характеристиках указанных объектов, уточнения объемов планируемых работ, необходимых для разработки проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (СОУЭ), предоставляется по письменному запросу претендента в УФПС Кировской области – филиалом », 3, каб № 000, ответственное лицо ,
2. Спроектировать системы охранно-пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) соответствующего типа.
- в проекте предусмотреть следующие требования к охранной сигнализации:
- в проекте предусмотреть охранную сигнализацию в кладовых и складских помещениях, тревожную сигнализацию на каждом рабочем месте оператора операционного зала, в тамбуре у дверей запасного (служебного) входа, у окна обмена почтой, в кладовой для хранения денежных средств и материальных ценностей.
Охранные извещатели сигнализации должны обеспечивать:
- обнаружение движения (выдача извещение о проникновении) стандартной цели (человека), перемещающейся в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей 0,3-3 м/с на расстояние до 3 м.;
- максимальную рабочую дальность действия извещателя, а также минимальную рабочую дальность (если такая предусмотрена) должны соответствовать значениям, установленным в технических условиях на извещатели конкретных типов;
- время восстановления извещателя в дежурном режиме - после выдачи извещения о тревоге (о проникновении) и прекращения перемещения стандартной цели (человека), извещатель должен вернуться в исходное состояние (дежурный режим) не позднее чем через 10 с;
Требования к электропитанию
- основное электропитание охранной сигнализации ОПС должно осуществляться от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- сигнализации (комплексы технических средств безопасности) должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения и частоты (50±1) Гц.
- электропитание отдельных технических средств сигнализации допускается осуществлять от источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в нормативных документах на технические средства конкретного типа.
- сигнализация должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания допускается использовать резервную сеть переменного тока или источник питания постоянного тока.
- переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы (без выдачи извещения о тревоге) и функционального состояния сигнализации.
- при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
- электропитание охранной, пожарной сигнализации являющейся потребителем 1-й категории, осуществить от двух независимых источников питания. Электропитание сигнализации в соответствии с требованиями РД 78., должно обеспечивать работу системы при пропадании основного питания в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме. В качестве источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями соответствующей ёмкости. Приемно-контрольный прибор «запитать» от отдельного «автомата», предусмотреть его бесперебойную работу не менее 24-х часов при отключении 220 В.
Требования к безопасности
- технические средства сигнализации должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.
- технические средства сигнализации должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.
- применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям действующих санитарных правил и норм. Сигнализации должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.006 и ГОСТ 27570.0.
- материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления технических средств сигнализации, должны иметь токсико-гигиенический паспорт, гигиенический паспорт и гигиенический сертификат.
- монтаж и эксплуатация технических средств сигнализации должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.
- технические средства сигнализации должны соответствовать требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.
- электрическое сопротивление изоляции технических средств сигнализации между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и входными/выходными цепями должно быть не менее 4 МОм.
3. В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ...» (ст. 1, п. 5.1, п. 8.1) подрядная организация должна предоставить выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам по организации подготовки - проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в соответствии с Перечнем, утв. приказами Минрегиона РФ , ).
4. Предложенные проектные решения должны обеспечивать выполнение требований Федерального закона от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и соответствующих сводов правил (СП).
5. Проектирование выполнить с использованием оборудования российского
производства, имеющего сертификаты соответствия и пожарной безопасности и
обеспечивающего срок службы систем не менее 12 лет при условии правильной
эксплуатации.
6. Предложить для согласования с заказчиком не менее трех вариантов состава оборудования системы ПТ с их сравнительным анализом.
7. Передачу сигнала тревоги предусмотреть на ПЦН вневедомственной охраны, а для ОПС Великорецкое с выводом на сотовый телефон начальника ОПС. Размещение приемно-контрольных приборов согласовать с заказчиком.
8. Электропитание, защитное заземление (зануление) технических средств обеспечить согласно СП. 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ПУЭ и документации на выбранную аппаратуру.
9. В разрабатываемой проектной документации иметь раздел «Послегарантийное техническое обслуживание систем» с регламентом необходимых работ, их объемом, периодичностью и расчетом стоимости.
10. В целях исключения в дальнейшем претензий инспекторов ГПН и органов внутренних дел разработанный проект согласовать, в порядке консультации, в соответствии с п. п. 83-85 Административного регламента, введенного в действие с 01.01.2008 приказом МЧС РФ , с отделом НТД областного ГУ МЧС России и ОВД.
11. Проектную документацию разработать на каждый объект почтовой связи в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/ХР.
12. Предусмотреть срок выполнения проектных работ не более 20 рабочих дней с момента подписания договора.
Составил: главный специалист ГОПБ
Приложение
к Договору
от «___» _______ 201___г.
№________
Расчет
Стоимости разработки проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 4 объектах почтовой связи УФПС Кировской области – филиала », отдельно на каждый объект по адресам:
|
№ п/п |
Наименование ОПС |
Адрес |
Стоимость проектной документации |
|
1 |
ОПС Омутнинск |
Кировская, г. Омутнинск ул. Свободы д. 26 | |
|
2 |
ОПС Омутнинск-1 |
Кировская г. Омутнинск, ул. Ленина д. 33 | |
|
3 |
ОПС Великорецкое |
Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, д.14 | |
|
4 |
ОПС Яранск |
Кировская, г. Яранск, ул. Свободы д. 40 | |
|
Итого ценовое предложение |
Расчет произведен по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» (письмо Госстроя России от 01.01.2001 № НЗ-3287/10)
Исполнил _______________
Приложение
к Договору
от «___» _______ 201 г.
№________
Образец оформления акта сдачи-приемки работ
_____________________________________________________________________________
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
к договору № ______ от _________
г. Киров «____» __________ 201_ г.
», именуемое в дальнейшем Заказчик – филиала » , действующего на основании доверенности 1145/ЮД от 01.01.2001г., с одной стороны, ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что техническая документация проекта на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 4 объектах почтовой связи в УФПС Кировской области – филиала », удовлетворяет условиям Договора, в надлежащем порядке оформлен и передан заказчику.
Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет :________ руб. ____ коп. (____________________________________________________________руб.____коп.), включая НДС 18% - ________ руб._____ коп. (_____________________________________ руб.______ коп.).
Работа выполнена полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Приложение: 1.ОПС Омутнинск - 4 экз. на бумажном носителе, на __ листах, 1 экз. в электронном виде.
2. ОПС Омутнинск-1 - 4 экз. на бумажном носителе, на __ листах, 1 экз. в электронном виде.
3.ОПС Великорецкое - 4 экз. на бумажном носителе, на __ листах, 1 экз. в электронном виде.
4. ОПС Яранск - 4 экз. на бумажном носителе, на __ листах, 1 экз. в электронном виде.
|
Подрядчик: __________________________ __________________________ ____________________/ / «____»___________ 201_ г. |
Заказчик: __________________________ __________________________ ____________________/ / «____»___________ 201_ г. |
|
|
