Договор подряда №
на разработку проектно - сметной документации на
г. Ярославль “___” __________ 201 г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ( России»), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице (уполномоченное лицо Банка), действующего на основании Устава Сбербанка России, Положения о филиале и доверенности в порядке передоверия № … от “____” _________ 201_г., с одной стороны, и (Подрядная организация) (Свидетельство № … от «___» ____ 201__ г., выданное …),именуемое в дальнейшем “Генеральный проектировщик”, в лице (уполномоченное лицо Подрядной организации), действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.
1.2. Объект – проектируемый объект (согласно условиям закупочной процедуры)
1.3. Работы – подлежащие выполнению проектно-сметные работы в соответствии с условиями Договора.
1.4. Проектно-сметная документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.5. Согласование – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Генеральному проектировщику.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Генеральный проектировщик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с исходными данными, техническими регламентами, действующими нормами и правилами разработать проектно-сметную документацию … и передать ее Заказчику. Состав и содержание разрабатываемой документации должны соответствовать требованиям, отраженным в техническом задании (Приложение ).
2.2. Генеральный проектировщик обязуется выполнить Работы на свой риск, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1. Стоимость Работ по Договору составляет (указывается сумма числом и прописью и определяется в соответствии с условиями закупочной процедуры)
3.2. Указанная стоимость работ является открытой и определяется Расчетом стоимости разработки проектно-сметной документации (Приложение )
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Срок выполнения Работ по Договору определяется в соответствии с условиями закупочной процедуры.
4.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования.
4.3. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче готовой проектно-сметной документации (Приложение ).
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
5.1. Оплату по настоящему Договору производит Северный банк России», именуемый в дальнейшем «Плательщик», в следующем порядке:
Плательщик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального проектировщика счета и после подписания Сторонами (указывается сумма числом и прописью).
5.1.1. Оплата оставшейся суммы по Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по подписанию Акта сдачи приемки фактически выполненных работ, на основании представленного Генеральным проектировщиком счета. Сумма аванса засчитывается пропорционально сумме выполненных работ. В качестве финансовой гарантии исполнения Генеральным проектировщиком своих гарантийных обязательств, Плательщик из стоимости, подлежащей к оплате по Акту о приемке выполненных работ, удерживает гарантийный депозит в размере 5 % (пяти процентов) от общей стоимости выполненных работ, включая НДС. Сумма гарантийного депозита в размере 5 % (пяти процентов) от общей стоимости Договора (включая НДС), оплачивается Плательщиком Генеральному проектировщику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания строительно-монтажных работ на Объекте и получения Акта приема Объекта в гарантийную эксплуатацию, на основании представленного Генеральным проектировщиком счета.
5.1.2. Гарантийный депозит не распространяется на разделы Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС)
5.2. В случае возникновения в процессе строительства (реконструкции) большого объема дополнительных работ или других ошибок, повлекших значительное увеличение стоимости объекта (от 5% и более), неучтенных по вине проектной организации, Заказчик выставляет проектной организации неустойку в объеме 5 % (включая НДС) от суммы увеличения стоимости объекта по отношению к принятой по ССР (сводный сметный расчет)
5.3. Оплату работ и услуг согласующих организаций Плательщик производит непосредственно организациям-исполнителям на основании их счетов. Стоимость услуг по согласованию в сторонних организациях включена в стоимость, указанную в п.3.1 Договора.
5.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета Плательщика. Счета-фактуры предоставляются Генеральным проектировщиком Плательщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Обязанности Генерального проектировщика:
6.1.1. Выполнить Работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами и правилами.
6.1.2.Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию с Заказчиком.
6.1.3. Представить Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором по акту о приеме-передаче, согласно Графику передачи документации (Приложение )
6.1.4. Заключить Договоры с подрядными организациями, определенные Банком, на проектирование разделов: Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС)
6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат техническому заданию, условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия оплаты.
6.1.6. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в Проектно-сметную документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки строительства.
6.1.7. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.
6.1.8. Устранить все замечания Заказчика к проектно-сметной документации, если они не противоречат действующим нормам и правилам, техническому заданию.
6.1.9. Генеральный проектировщик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при проведении работ по договору.
6.1.10. Генеральный проектировщик обязуется в период действия настоящего Договора и после прекращения действия настоящего Договора не разглашать сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайны банка, которые станут ему известны при выполнении работ по настоящему Договору.
6.1.11. Ущерб, причиненный Банку в результате разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, Генеральный проектировщик возмещает Банку в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.2. Права Генерального проектировщика:
6.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п.5.1. , п. 6.3.1. настоящего Договора, Генеральный проектировщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.
6.3. Обязанности Заказчика:
6.3.1. До начала выполнения работ предоставить Генеральному проектировщику утвержденное планировочное решение объекта (в т. ч. в электронном виде).
6.3.2. Представить список подрядных организаций на проектирование разделов: Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС)
6.3.3. Принять по Актам (Приложения №3, №4) готовую Проектно-сметную документацию от Генерального проектировщика в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
6.3.4. Оплатить выполненные Генеральным проектировщиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.3.5. Немедленно письменно информировать Генерального проектировщика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.
6.4. Права Заказчика:
6.4.1. Заказчик имеет право вносить изменения в техническое задание или объемы работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
7.1. Генеральный проектировщик представляет Заказчику по Акту приема - передачи готовой проектно-сметной документации на согласование (Приложение ) выполненную в полном объеме Проектно-сметную документацию комплектно в 3 (Трех) экземплярах (1 (один) в электронном виде в формате PDF, 1 (один) в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF или XML для смет, 1 (один) на бумажном носителе).
7.2. Заказчик рассматривает полученную проектно-сметную документацию в течение 10 (Десяти) календарных дней. При наличии замечаний Заказчик письменно уведомляет Генерального проектировщика о необходимости их устранить.
7.3. Генеральный проектировщик устраняет замечания Заказчика по проектно-сметной документации в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Наличие или отсутствие замечаний не освобождает Генерального проектировщика от ответственности за качество и полноту документации.
7.4. После устранения замечаний по документации и получения согласований от Заказчика, уполномоченных органов государственного надзора и других заинтересованных организаций (при необходимости), Генеральный проектировщик представляет Заказчику выполненную в полном объеме Проектно-сметную документацию комплектно в 4 (Четырех) экземплярах (2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) в электронном виде в формате PDF, 1 (один) в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF или XML для смет).
Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектно-сметной документации. (Приложение ).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Генеральный проектировщик выплачивает Плательщику неустойку в размере 0,1% (включая НДС) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. Плательщик вправе произвести удержание пеней при окончательном расчете за выполненные работы.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Плательщик выплачивает Генеральному проектировщику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.
8.4. Генеральный проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации. В случае обнаружения указанных недостатков Генеральный проектировщик за счет собственных средств исправляет Проектно-сметную документацию и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
8.5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.
9.2. В случае нарушения по вине Генерального проектировщика срока, установленного в п. 4.1, разработки Проектно–сметной документации настоящего Договора, свыше 10 (Десяти) рабочих дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Генеральный проектировщика с указанием даты расторжения. При этом Генеральный проектировщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до расторжения Договора возвратить Плательщику сумму аванса, а также выплатить неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Плательщика.
9.3. При временной задержке выполнения Работ по инициативе Заказчика Генеральный проектировщик имеет право на пропорциональное продление срока окончания работ по настоящему Договору с оформлением соответствующего двухстороннего Акта.
9.4. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Генеральным проектировщиком Работы, а Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем, разработанной Проектно–сметной документации.
9.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Ярославля.
9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.
10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 3 (Трех) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 4 (Четырех) календарных дней со дня расторжения Договора Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса и фактически выполненную Проектно–сметную документацию, а Плательщик обязан оплатить фактически выполненные Генеральный проектировщиком Работы.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа (Дополнительного соглашения).
11.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Генеральный проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
11.5. Данный Договор не предусматривает осуществление авторского надзора Генеральным проектировщиком на Объекте во время производства строительно-монтажных работ. Авторский надзор должен осуществляться по отдельному договору.
11.6. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора.
11.7. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения договора подряда.
11.8. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения (С подтверждением получения также факсимильным сообщением), нарочным или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. 13 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения получателем. Документы, полученные посредством факсимильной связи, стороны признают в качестве надлежащих доказательств.
11.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один – для Заказчика, один – для Генерального проектировщика), имеющих равную юридическую силу, и содержит 4 листа (8 страниц).
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение – Техническое задание.
Приложение – Расчет на разработку проектно - сметной документации
Приложение – Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации на согласование.
Приложение – Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации
Приложение – График передачи документации.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик: России» Адрес: Ярославское отделение № 17 России» Адрес: 150014. Г. Ярославль ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17 Тел/ Плательщик: Северный банк России» Адрес: , КПП р\сч Банк плательщика: Северный банк Сбербанк России г. Ярославль к/сч | Генеральный проектировщик: |
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
Заказчик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п | Генеральный проектировщик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п |
Приложение
к Договору № ____________
от “ ___” ___________ 201 г.
Акт о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации
на согласование
г. Ярославль “___” ________ 201г.
Мы, нижеподписавшиеся: от Банка – …, от Генеральный проектировщика – …, составили настоящий Акт в том, что:
по Договору № ___________ от “____”__________ 2012 г. Генеральный проектировщик сдал, а Заказчик принял на согласование готовую Проектно-сметную документацию, в составе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работы выполнялись с “____” ________2012 г. по “___” _______2012 г.
Соответствие проекта Техническому заданию Банка (претензии Сторон): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за сдачу выполненных работ: ____________
(должность, Ф. И.О., подпись, телефон)
Ответственный за приемку выполненных работ: _____________
(должность, Ф. И.О., подпись, телефон)
Заказчик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п | Генеральный проектировщик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п |
Приложение
к Договору № ____________
от “ ___” ___________ 201 г.
Акт о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации
г. Ярославль “___” ________ 201г.
Мы, нижеподписавшиеся: от Банка – …, от Генеральный проектировщика – …, составили настоящий Акт в том, что:
по Договору № ___________ от “____”__________ 2012 г. Генеральный проектировщик сдал, а Заказчик принял готовую Проектно-сметную документацию, в составе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работы выполнялись с “____” ________2012 г. по “___” _______2012 г.
Соответствие проекта Техническому заданию Банка (претензии сторон): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за сдачу выполненных работ: ____________
(должность, Ф. И.О., подпись, телефон)
Ответственный за приемку выполненных работ: _____________
(должность, Ф. И.О., подпись, телефон)
Заказчик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п | Генеральный проектировщик _________________ “_____”___________________ 201 г. м. п |
