Договор поставки лома и отходов цветных металлов № __________
г. Санкт-Петербург «____» ______________ 2012г.
___________________________________________________ (далее именуемое «Поставщик»), в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью электротехнический завод» () (далее именуемое «Покупатель»), . А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю лом и отходы цветных металлов (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик осуществляет деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов на основании Лицензии № _______ от ____________, выданной ________________________________.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан, не заложен, не арестован, не обременен иными правами третьих лиц, в споре не состоит. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар пригоден к промышленной переработке.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Цена, указанная в подписанной Сторонами Спецификации, изменению не подлежит.
2.2. Общая сумма Договора складывается из совокупных сумм поставленного Товара за весь период действия настоящего договора и включает в себя в том числе: расходы по доставке Товара на склад Покупателя (Грузополучателя), если иные условия не оговорены Сторонами в соответствующей Спецификации; стоимость тары, маркировки, упаковки.
2.3. Оплата Товара производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Спецификациях. По согласованию Сторон допускаются иные формы расчетов не противоречащие действующему Законодательству Российской Федерации.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с р/счета Покупателя, если иное не предусмотрено в Спецификации.
2.5. Окончательный расчет между сторонами производится исходя из фактического количества поставленного Товара, с учетом произведенных предварительных оплат (авансовых платежей).
2.6. По мере необходимости стороны производят сверку расчетов. В случае задолженности Поставщика перед Покупателем сумма, указанная в акте сверки (факсимильной копии) должна быть письменно подтверждена или аргументированно опровергнута (встречным актом сверки) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки первого акта сверки по факсу. В противном случае задолженность считается признанной Поставщиком.
3. Условия и сроки поставки.
3.1. Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя. Цена, наименование Товара устанавливаются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Под партией Товара понимается количество, наименование и ассортимент Товаров, одновременно отгружаемых Покупателю (грузополучателю).
Допускается отклонение массы партии Товара, поставляемого по договору, в соответствии с Межгосударственным стандартом № «Лом и отходы цветных металлов и сплавов», введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 июля 2010г. в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2011г. (далее – ГОСТ №).
3.3. Заявка Покупателя должна содержать следующие сведения:
а) количество металлолома, которое необходимо (масса-нетто);
б) наименование (металлолом);
в) обозначение стандарта (ГОСТ 1639);
г) обозначение вида лома и отходов;
д) марку сплава или номерное обозначение марки сплава, если требуется поставка лома и отходов конкретной марки сплава.
3.4. Количество и ассортимент Товара определяется по факту поставки каждой отдельной партии.
3.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с его обязанностью доставить Товар в адрес Покупателя (Грузополучателя) и в срок, определённый в Спецификации, если иные условия поставки не будут письменно согласованы Сторонами.
3.6. Не предусматривается поставка в одной Транспортной единице Товара разных классов, групп, сортов, не разделенных перегородками, согласно требований ГОСТа № .
3.7. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о планируемой дате отгрузки Товара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки, если иное не предусмотрено в Спецификации.
3.8. Право собственности на поставляемый Товар, а также риск случайной гибели (повреждения) Товара переходят к Покупателю после фактической передачи Товара Покупателю. Датой поставки Товара является дата отметки на товарно-сопроводительных документах о получении Товара в пункте назначения согласно Спецификации.
3.9. Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара, только после письменного согласия Покупателя.
3.10. Поставщик обязан возвращать в адрес Покупателя вторые экземпляры полученных для заверения подписью и печатью оригиналов документов (договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, товарных накладных и т. д.) не позднее 10 дней с момента их получения от Покупателя.
3.11. Обязательство Покупателя оплатить Товар в установленные сроки, остается в силе при условии соблюдения Поставщиком сроков поставки, предусмотренных в Спецификациях.
4. Упаковка, маркировка, качество и количество товара. Порядок приемки товара.
4.1. Качество, требования к радиационной безопасности, требования к взрывобезопасности Товара, правила и порядок его приемки, контроля и испытаний должны соответствовать ГОСТу №.
4.2. Приемка Товара по количеству производится по результатам взвешивания (по массе нетто металла) с участием представителя Покупателя. Количество фактически отгруженного Товара фиксируется в товарно-транспортной накладной.
4.3. Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя.
4.4 Качество Товара определяется на представительной пробе.
4.5. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативным и иным требованиям радиационной, химической безопасности, взрыво - и пожаробезопасности.
Ответственность за соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям, контроль за их соблюдением, а также обязанность по информированию о специальных свойствах поставляемого Товара полностью лежит на Поставщике.
4.6. Не допускается наличие взрывоопасных предметов (инородных взрывоопасных веществ) в поставляемом Товаре и его партиях.
4.7. Каждая партия товара должна сопровождаться:
- документом о качестве (паспортом);
- удостоверением о радиационной и взрывобезопасности;
- документом (удостоверением) о дезактивации (при поставке партии лома и отходов с предприятий, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества);
- документом (удостоверением) об обезвреживании вредных химических веществ (при поставке партии лома и отходов с химических производств).
Документы, указанные в настоящем пункте должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа № и приложений к нему.
4.8. Маркировка и упаковка Товара производится в соответствии с требованиями ГОСТа №.
5. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости своевременно не поставленного (недопоставленного) Товара, за каждый день просрочки до фактического выполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости своевременно неоплаченного Товара, за каждый день просрочки до фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара.
6.4. Штрафные санкции начисляются до момента фактического исполнения виновной Стороной своих обязательств по письменному требованию заинтересованной стороны. При непредъявлении письменного требования за ненадлежащее исполнение условий договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).
6.5. Убытки Сторон подлежат возмещению сверх уплаченных штрафных санкций, бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
6.6. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право потребовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до и после передачи Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю всю уплаченную сумму и понесенные убытки.
6.7. При поставке Товара, не пригодного к промышленной переработке, а равно Товара, не соответствующего требованиям радиационной, химической безопасности, взрыво - и пожаробезопасности, ответственность за его размещение, уничтожение или захоронение в соответствии с природоохранным законодательством, а также за осуществление платежей за природопользование по данным объемам несет Поставщик.
Вместе с тем, при поставке подобного Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем, убытки, ущерб, равно как все иные, возникшие у Покупателя в связи с поставкой такого Товара расходы.
6.8. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, после письменного уведомления Покупателем Поставщика об отказе в одностороннем порядке от исполнения Договора, Договор будет считаться расторгнутым, а Поставщик будет обязан в течение 5 (пяти) календарных дней возвратить Покупателю полученные от него суммы платежей в размере стоимости Товара, не поставленного в срок. Эта обязанность Поставщика сохраняется и после расторжения Договора вплоть до полного ее исполнения.
6.9. В случае нарушения сроков, установленных п.3.10. настоящего Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафных санкций в размере 0,01% от стоимости поставленного Товара, за каждый день просрочки до фактического выполнения Поставщиком обязательств по направлению в адрес Покупателя всех необходимых оригиналов документов на Товар.
6.10. При оплате Товара Покупатель вправе удерживать суммы штрафных санкций, подлежащих взысканию с Поставщика по настоящему Договору.
6.11. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнения обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его подписания в результате событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс–мажорные обстоятельства) относятся стихийные природные явления, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, повлекшие невозможность исполнения Договора.
7.3. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, о наступлении форс-мажора извещает другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме.
7.4. Достаточным доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выдаваемый Торгово-промышленной Палатой.
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 2 недели.
7.7. Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.8. Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
8. Особые условия.
8.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер. С любой, относящейся к настоящему Договору документацией и информацией, могут быть ознакомлены только лица, состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственно выполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой, а также лица, уполномоченные государственными органами Российской Федерации.
8.2. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.
8.3. В целях применения ответственности, установленной настоящим Договором, каждая Сторона будет отвечать за действия своих сотрудников как за свои собственные действия.
8.4. В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей убытки связанные непосредственно с конфиденциальностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Рассмотрение споров.
9.1. Споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут решаться по возможности путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия между сторонами спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
9.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Изменения и дополнения договора
10.1. Любое изменения содержания настоящего Договора, а также любое дополнение к нему могут совершаться только путем официального подписания полномочными представителями Сторон соответствующих соглашений и документов, являющимися приложениями к настоящему Договору.
10.2. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.3. Все юридические, фактические, или иные адреса, банковские реквизиты Сторон, приведены в тексте настоящего Договора и являются подлинными и признанными Сторонами. При любом изменении адресов и реквизитов, Стороны обязаны в течение 3 (три) рабочих дней уведомить друг друга о произошедших изменениях.
11. Срок действия договора. Заключительные положения.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон, которая указывается в Договоре, и действует до «_______» _____________________ 2012г.
11.2. Если за 1 (Один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на последующий год.
11.3. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения финансовых обязательств сторон по Договору, возникших до момента окончания срока действия или расторжения договора.
11.4. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсимильной связи и электронной почте до момента направления заказной почтой оригиналов документов (договоров, приложений, заявок, протоколов и др.).
11.5. Стороны пришли к соглашению о возможности использования факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, акты и другие документы, связанные с исполнением настоящего договора.
11.6. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом, зарегистрированным и существующим юридическим лицом;
- настоящий Договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами или иными документами;
- согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия были получены);
- все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законом и учредительными документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены.
11.7. Договор подписан в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12. Реквизиты и подписи сторон.
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН/КПП ОГРН р/с Банк к/с БИК тел./факс e-mail: | Общество с ограниченной ответственностью «Маловишерский электротехнический завод» Юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 3-го КДО, д. 1 Почтовый адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 3-го КДО, д. 1 ИНН// р/с отд. № 000 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Великий Новгород к/с Тел/ Тел/ e-mail: |
Генеральный директор ___________________/__________________/ м. п. | Генеральный директор ___________________// м. п. |
